Выберите модификацию товара.
Изображение
Товар добавлен в корзину.
Изображение товара
Кол-во:
Цена: Р
Итого:  Р

Типовой договор поставки

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____

г. Ростов-на-Дону  «___» _____________ 202__г.

ООО "ТД "КСМ 10", именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Е.К. Нор-Аревяна, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, в лице Директора _____________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить строительные материалы (далее – продукция) в порядке и на условиях настоящего договора.

2. Количество и качество продукции

2.1. Поставщик поставляет продукцию отдельными партиями. Наименование, количество и ассортимент, цена ед. продукции, общая стоимость отдельной партии продукции определяются на основании счета на оплату, выставляемого Поставщиком (далее по тексту - «счет») и/или Спецификации. Стороны по согласованию имеют право изменить наименование, количество и ассортимент отдельной партии продукции, в этом случае наименование, количество и ассортимент продукции определяется накладной и счетом-фактурой Поставщика. Предварительное согласование указанных изменений производится сторонами посредством электронной связи. Счета, Спецификации, накладные и счета-фактуры являются неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2. Качество продукции, подлежащей поставке, должно соответствовать требованиям ГОСТов, НТД и удостоверяться паспортом качества.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Цена на продукцию устанавливается Поставщиком в счете на оплату/Спецификации, в том числе НДС 20 %.

3.2. Покупатель обязуется оплачивать каждую партию продукции до ее поставки Поставщиком (100%-ная предварительная оплата) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика/внесения денежных средств в кассу Поставщика на основании счета на предоплату, в течение 5 (пяти) банковских дней, включая день выставления счета. В случае несвоевременной оплаты счета на предоплату, цена на продукцию может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке.

3.3. Транспортные расходы, а также расходы Поставщика по организации перевозки продукции включаются в стоимость товара (за исключением поставки продукции на условиях самовывоза (выборки) со склада Поставщика).

3.4. В случае поставки продукции, в количестве большем указанного в оплаченном счете на оплату /Спецификации согласно п. 2.1. настоящего договора, а также поставки по цене, отличной от указанной в счете (п. 3.2.) Покупатель, при образовании задолженности перед Поставщиком, обязан её погасить в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета на доплату.

4. Порядок и сроки поставки

4.1. Поставка продукции осуществляется Поставщиком путем доставки Покупателю автомобильным транспортом Поставщика/ привлеченным Поставщиком в течение тридцати рабочих дней после поступления денежных средств в размере 100% суммы предоплаты на расчетный счет /в кассу Поставщика. Право собственности на продукцию, риск её случайной гибели и повреждения переходят на Покупателя с момента передачи продукции уполномоченному представителю Покупателя.

4.2. В случае самовывоза продукции Покупатель обязан осуществить выборку со склада Поставщика не позднее тридцати рабочих дней с момента поступления денежных средств в размере 100% суммы предоплаты на расчетный счет/в кассу Поставщика. При этом Покупатель осуществляет осмотр продукции и её приемку по количеству на складе Поставщика. В дальнейшем претензии Покупателя о несоответствии поставленной по количеству продукции не рассматриваются.

4.3. До начала поставки каждой партии продукции Покупатель обязан направить Поставщику посредством электронной связи уведомление, являющееся неотъемлемой частью договора, с указанием грузополучателя и его отгрузочных реквизитов. В случае не получения Поставщиком уведомления Покупателя, либо получения уведомления без указания грузополучателя и/или его отгрузочных реквизитов, Поставщик не приступает к поставке продукции до согласования с Покупателем грузополучателя, при этом Поставщик не несет ответственности, за нарушение сроков поставки продукции.

4.4. В случае необходимости получения дополнительного объема продукции в день привоза товара на объект Покупателя, Поставщик поставляет требуемый дополнительный объём исходя из наличия свободного автотранспорта. Продавец оставляет за собой право отказаться от поставки дополнительной партии продукции в день заявки, если не имеет возможности осуществить поставку продукции сверх заявленного объема продукции Покупателем.

4.5. При поставке РБС, допустимое время разгрузки автотранспорта на строительном объекте Покупателя составляет 1 час. Простой автотранспорта на объекте Покупателя сверх указанной нормы, оплачивается Покупателем отдельно из расчета 1000 рублей за каждый час простоя, включая НДС 20%.

5. Порядок приемки продукции

5.1. Приемка продукции производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 г. № П-6, и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 г. № П-7.

5.2. В случае обнаружения несоответствия поставляемой продукции условиям договора вызов представителя Поставщика телеграммой обязателен.

5.3. Претензия и документы, подтверждающие обоснованность претензии по количеству, качеству и ассортименту должны быть направлены не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения продукции от Поставщика. В случае пропуска указанных сроков продукция считается поставленной в соответствии с условиями договора по отгрузочным документам.

5.4. Основанием для предъявления претензии по несоответствию поставленной продукции условиям договора и отгрузочным документам является либо двусторонний акт, подписанный уполномоченными представителями обеих сторон, либо, в случае неприбытия представителя Поставщика, акт, составленный Покупателем (грузополучателем) с участием независимого эксперта.

5.5. В случае признания претензии обоснованной стороны согласуют порядок и условия возмещения Покупателю убытков, причиненных в результате поставки продукции с нарушением условий договора.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты продукции Поставщик в праве требовать, а Покупатель обязан уплатить штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости партии товара, срок оплаты которой нарушен, за каждый день просрочки.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, в том числе: наводнения, землетрясения или войны либо изменений в действующем законодательстве, ограничивающих деятельность сторон, а также вследствие запрета государственных органов или забастовок (за исключением забастовок на предприятии Поставщика и Покупателя). При этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которых действовали такие обстоятельства.

7.2. Обе стороны обязуются в течение 2-х дней сообщить друг другу в письменной форме о начале и окончании действий обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Доказательством наступления вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности является документальное подтверждение компетентного государственного органа.

7.4. Если данные обстоятельства будут продолжаться более трёх месяцев, то обе стороны вправе расторгнуть настоящий договор. В этом случае ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения убытков.

8. Арбитраж

8.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии — 10 календарных дней с момента получения.

8.2. Если спор не решён в претензионном порядке, то заинтересованная сторона передает спор на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

9. Прочие условия

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены письменно путем подписания сторонами дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, если иное не предусмотрено договором.

9.2. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.3. Копии настоящего договора, всех документов, связанных с исполнением настоящего договора, переданные посредством электронной связи, имеют равную юридическую силу с оригиналами. Предоставление подлинников обязательно (за исключением подлинников счетов).

9.4. Настоящий договор действует с момента подписания обеими сторонами до «31» декабря 2021 г. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от исполнения обязательств по расчетам и не исключает ответственность, предусмотренную настоящим договором.

9.5. В случае отсутствия письменного уведомления от одной из сторон о прекращении договора, направленного не позднее, чем за 15 дней до истечения срока действия договора, настоящий договор считается пролонгированный на тех же условиях, на тот же срок.

9.6. В случае изменения банковских реквизитов, других данных, указанных в разделе 10 настоящего договора, сторона обязуется в письменной форме уведомить другую сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с момента изменения, в противном случае исполнение, произведенное по реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего договора, признается надлежащим.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

ПОСТАВЩИК

ООО «ТД «КСМ 10»

Юридический адрес: 344020,

г. Ростов-на-Дону, ул. Механизаторов, дом № 3/12.

Фактический адрес: 344020,

г. Ростов-на-Дону, ул. Механизаторов, дом № 3/12.

ИНН 6166114941, КПП 616601001

ОГРН 1196196026619

р/с 40702810726270000052

в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк»,

г. Ростов-на-Дону

БИК 046015207

к/с 30101810500000000207

тел. 8(863) 201-71-90

Генеральный директор

______________ Нор-Аревян Е.К.

ПОКУПАТЕЛЬ

____________________________

Директор

____________________ /

Заказать обратный звонок

Оставьте свой номер телефона. Наши менеджеры перезвонят Вам в ближайшее время

Оставляя заявку даю согласие на обработку «Персональных данных»